Публичная оферта

1. Общие положения

1.1. ИП Леднёв Максим Сергеевич, г. Москва (далее — «Подрядчик») предлагает любому физическому или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (далее — «Заказчик») заключить договор подряда на изготовление изделий на условиях настоящей оферты (далее — «Договор») в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

1.2. Акцептом оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ) является полная или частичная оплата счёта, выставленного на основании Спецификации, либо письменное подтверждение Спецификации Заказчиком, в том числе по электронной почте. С момента акцепта Договор считается заключённым.

1.3. Цены и сроки, указанные на Сайте, в онлайн-калькуляторе, в статьях и ответах онлайн-консультанта, носят справочный характер и публичной офертой не являются. Окончательные цена и срок фиксируются в Спецификации.

1.4. К отношениям с Заказчиком — физическим лицом, заказывающим работы для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью (далее — «потребитель»), применяется также Закон РФ «О защите прав потребителей». Условия Договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с законом, к потребителю не применяются.

2. Термины

Изделие — деталь, узел или иное изделие, изготавливаемое по Документации. Документация — чертёж, 3D-модель, техническое задание, эскиз, образец или фотография изделия, предоставленные Заказчиком. Спецификация — счёт или коммерческое предложение с перечнем Изделий, материалом, количеством, требованиями, ценой и сроком изготовления. Сайт — https://www.metgen.ru.

3. Предмет Договора

3.1. Подрядчик обязуется изготовить Изделия по Документации Заказчика в количестве и в сроки, указанные в Спецификации, и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Изделия.

3.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) из сети производственных партнёров. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за результат работ, в том числе выполненных субподрядчиками (ст. 706 ГК РФ).

4. Порядок оформления заказа

4.1. Заказчик направляет заявку с Документацией через форму на Сайте или по электронной почте. Подрядчик готовит Спецификацию и при необходимости запрашивает уточнения.

4.2. Если Документация содержит ошибки, делающие изготовление невозможным или влекущие непригодность Изделия, Подрядчик предупреждает Заказчика и приостанавливает работы до получения указаний (ст. 716 ГК РФ). Изменение Документации после акцепта может изменить цену и срок и оформляется новой Спецификацией.

5. Цена и порядок расчётов

5.1. Цена работ указывается в Спецификации в рублях РФ. НДС не облагается (применяется УСН, п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

5.2. Если в Спецификации не указано иное, оплата производится 100% предоплатой по счёту. Для серийных заказов возможна поэтапная оплата по согласованию сторон.

5.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. При расчётах с физическими лицами Подрядчик выдаёт кассовый чек в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ.

6. Сроки

Срок изготовления указывается в Спецификации в рабочих днях и исчисляется с даты поступления оплаты (или подтверждения Спецификации, если оплата производится после изготовления) и получения полной Документации. Срок доставки определяется отдельно.

7. Качество

7.1. Изделия изготавливаются в соответствии с Документацией. Если в Документации не указаны допуски на размеры, они принимаются по ГОСТ 30893.1 (класс точности «средний»).

7.2. Подрядчик не отвечает за недостатки, возникшие вследствие ошибок в Документации Заказчика, при условии что Подрядчик не мог их обнаружить при обычном способе приёмки Документации либо предупредил о них Заказчика.

8. Передача и приёмка

8.1. Изделия передаются самовывозом или через транспортную компанию. Право собственности и риск случайной гибели переходят к Заказчику с момента передачи Изделий Заказчику либо перевозчику для доставки Заказчику, если иное не установлено законом для потребителей.

8.2. Заказчик проверяет Изделия по количеству и внешнему виду при получении, по качеству — в течение 10 рабочих дней с даты получения (для потребителей — в сроки, установленные Законом «О защите прав потребителей»). По завершении приёмки стороны подписывают универсальный передаточный документ или акт. Если в указанный срок мотивированные замечания не направлены, Изделия считаются принятыми (не применяется к скрытым недостаткам).

9. Гарантия

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие Изделий Документации. Гарантийный срок указывается в Спецификации, а если не указан — составляет 12 месяцев с даты приёмки.

9.2. При выявлении несоответствия Документации Подрядчик по выбору Заказчика безвозмездно устраняет недостатки (переделывает Изделия) в разумный срок или возвращает сумму, уплаченную за несоответствующие Изделия. Права потребителя определяются ст. 29 Закона «О защите прав потребителей».

10. Ответственность

10.1. За нарушение срока изготовления по вине Подрядчика Заказчик вправе требовать неустойку в размере 0,1% от цены просроченных Изделий за каждый день просрочки, но не более 10% их цены. Для потребителей размер неустойки определяется ст. 28 Закона «О защите прав потребителей».

10.2. За просрочку оплаты Подрядчик вправе требовать неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

10.3. Ответственность Подрядчика перед Заказчиком — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем — ограничивается реальным ущербом и не может превышать цену Спецификации. Данное ограничение не применяется к потребителям.

11. Отказ от Договора

Заказчик вправе отказаться от Договора до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально выполненной работе и возместив понесённые расходы (ст. 717 ГК РФ; для потребителей — ст. 32 Закона «О защите прав потребителей»). Порядок — в разделе «Отмена заказа, претензии и возврат».

12. Конфиденциальность и интеллектуальная собственность

12.1. Документация Заказчика является конфиденциальной и используется только для исполнения заказа. Субподрядчики связаны обязательствами о неразглашении. По запросу Заказчика стороны подписывают отдельное соглашение о неразглашении (NDA).

12.2. Права на Документацию остаются у Заказчика. Заказчик гарантирует, что вправе использовать Документацию для изготовления Изделий и что это не нарушает прав третьих лиц.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ) на время их действия при условии уведомления другой стороны в разумный срок.

14. Разрешение споров

14.1. До обращения в суд стороны направляют претензию; срок ответа — 10 рабочих дней с даты получения.

14.2. Споры с Заказчиками — юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Подрядчика. Споры с потребителями рассматриваются в суде по правилам подсудности, предусмотренным Законом «О защите прав потребителей».

15. Прочие условия

15.1. Переписка сторон по электронной почте, указанной в Спецификации или заявке, имеет юридическую силу. 15.2. Подрядчик вправе изменять оферту; изменения не распространяются на Договоры, заключённые до их публикации. 15.3. К Договору применяется право Российской Федерации. Персональные данные обрабатываются в соответствии с Политикой обработки персональных данных.

16. Реквизиты Подрядчика

ИП Леднёв Максим Сергеевич, г. Москва. E-mail: info@metgen.ru, телефон: +7 968 848 77 88.